Образец спецификации к договору подряда

Спецификация на выполнение работ образец

Образец спецификации к договору подряда

Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по производству товаров, в соответствии с принятым заказом: . 2. Установленная сторонами цена изготовляемого товара по Договору составляет ( ) рублей, без НДС. 3. Календарные сроки изготовления товара ( ) рабочих дней с даты поступления оплаты счет Исполнителя. 4.

Дата поставки товара « » 201 года. 5. Исполнитель уведомляет клиента о готовности товара следующим видом связи: . 6. Клиент гарантирует что заберет подготовленный к транспортировке товар по адресу: , в период рабочих дней, подтвердив Исполнителем дату и время получения товара. И т.

д… Весь образец спецификации помещен в прикрепленный файл.

Важно

Что такое спецификация, где найти образец? Спецификация — письменный документ, подписываемый заинтересованными лицами в котором идентифицируется какой-либо товар или услуги. Данный документ обычно является приложением к договору, соглашению, контракту или иному документу, подтверждающему сделку между заинтересованными лицами.

Составляется спецификация в простой письменной форме. Однако, если основной документ, к которому спецификация является приложением (например договор подряда на выполнение работ) заключен в нотариальной форме, то и все приложения, включая рассматриваемое в данной статье, также должна быть оформлена в нотариальном порядке.
Количество оформляемых экземпляров спецификации не ограничивается законодательством.

Спецификация, образец

Его содержание оформляется таблицей, в столбцах которой указываются:

  • порядковый номер позиции;
  • обозначение объекта;
  • название;
  • количество;
  • масса;
  • примечания.

При строительстве стороны обычно не ограничиваются согласованием 1 спецификации, поскольку для утверждения перечня материалов, определения архитектурных решений и т. д., в соответствии с ГОСТами, составляются разные документы.

*** Итак, под спецификацией понимается письменный акт, составленный в свободной или установленной форме, который стороны оформляют для утверждения развернутой характеристики количества и качества выполняемых по договору работ (или подготовки к их выполнению).

Образец спецификации можно скачать на нашем сайте.

Формирование спецификации к договору подряда в 2017 году

На выполнение работ Наиболее распространённый вариант договора подряда – договор на выполнение работ в бытовой деятельности, то есть простой бытовой подряд. Спецификация к такому договору не требуется в обязательном порядке, то есть является добровольной.

Теоретически, стороны вправе её составить и заключить, но её отсутствие не будет иметь никаких негативных последствий. Такой договор, по своей природе, близок к простому договору на оказание услуг.

Одна сторона также поручает другой выполнить определённые действия, за что обязуется выплатить оговоренное вознаграждение в порядке и на условиях договорных отношений.

Ремонт нежилого помещения Оформление договора на ремонт нежилого помещения может быть произведено как посредством договора бытового подряда, так и договора подряда между субъектами предпринимательства.
Всё зависит от назначения помещения и фактического статуса сторон сделки.

Внимание

Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст, под спецификацией оборудования, материалов и изделий (ОМИ) понимается текстовый документ, который определяет их состав и необходим для комплектования, подготовки и непосредственно строительства. Таким образом, можно делать вывод, что в общем под этим документом понимается акт, определяющий количественно-качественные характеристики объекта соглашения.

В зависимости волеизъявления контрагентов спецификация к договору подряда бывает 2 видов:

  1. Добровольная — например, в бытовом подряде, где объект соглашения обычно является вещью, не обладающей сложными техническими характеристиками.
  2. Обязательная — например, на основании п.

Спецификация к договору подряда составляется в редких случаях, поскольку, например, договор строительного подряда заключается на основе технической документации и сметы, а спецификация – это документ, имеющий отношение (в большей степени) к договорам купли-продажи товаров и определяет их количество, ассортимент, качество.

Но, если согласно содержанию спецификации, можно определить виды и стоимость строительных работ, договор строительного подряда также считается заключенным.

Основной информацией, содержащейся в спецификации к договору подряда, является: номер; наименование сторон; наименование продукции, ее количество и единица измерения; цена, общая сумма и сумма НДС; сроки выполнения работ.

При этом спецификация к договору бытового подряда составляется на добровольной основе, а к договору, заключенному между предпринимателями имеет обязательный характер. Строительного К договору строительного подряда выдвигаются свои требования.

Так, спецификация в данном случае считается обязательным документом, который заключается в письменной форме. Требования к спецификация определены в некоторых ГОСТах, а также иных подзаконных актах. Спецификация должна содержать таблицу, в которой присутствуют следующие столбцы:

  1. Номер позиции.
  2. Наименование объекта и его обозначение.
  3. Количество.
  4. Масса.
  5. Примечания сторон.

Договор строительного подряда может содержать сразу несколько спецификаций, каждая из которых определяет свою часть сделки (список материалов, установление некоторых решений по работам и так далее).

Спецификация к договору на выполнение работ образец

Например, при выполнении строительных работ спецификация перечисляет конкретный объём действий, которые должен выполнить заказчик Залог Это один из способов обеспечения договора, который заключается в предоставлении одной из сторон имущества в качестве обеспечения выполнения ей своих обязанностей НДС (налог на добавленную стоимость) Косвенный налог, который рассчитывается на любой стадии правоотношений при возникновении дополнительной стоимости товаров или услуг Приложение к договору Документ, который является часть договора, но выделен в качестве отдельного документа. Это может быть спецификация, график платежей или иная бумага Какова ее роль Спецификация является приложением к договору подряда.

Её основное назначение заключается в точном определении полного объёма работ, подлежащих исполнению.

Спецификация к договору подряда на выполнение работ образец

НДС — %¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Государственный заказчик:Подрядчик:¦ ¦ ¦ ¦» » 201 г.» » 201 г.¦ ¦М.П.М.П.¦ Государственный заказчик:Подрядчик: » » 201 г.» » 201 г. М.П.М.П.

Спецификация на работы образец

→ Бланки → Спецификация → Форма спецификации выполняемых работ (приложение к государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд) Тематика документа: Спецификация Файл текстовой версии: 3,3 кб Сохранить документ: Cкачать документ » Образец документа: Приложение 1 к Государственному контракту N от » » 201 г. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ ¦СПЕЦИФИКАЦИЯ¦ ¦ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ¦ ¦¦ ¦Место выполнения Работ: ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦N¦Наименование¦Количество¦Стоимость Работ, руб., в то즦 ¦¦п/п¦и характеристика ¦(объем¦числе НДС — %¦¦ ¦¦¦выполняемых Работ¦предоставляемых+ +¦ ¦¦¦¦Работ)¦Цена за¦Общая стоимость¦¦ ¦¦¦¦¦единицу Работы/¦Работ¦¦ ¦¦¦¦¦За отчетны馦¦ ¦¦¦¦¦период (месяц) ¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦1¦¦¦¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦2¦¦¦¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦3¦¦¦¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦ИТОГО: стоимость Работ по Контракту составляет рубле馦 ¦¦ копеек, в т.ч.

Спецификация на работы образец скачать

Образец спецификации должен содержать следующую информацию

  1. Наименование и реквизиты сторон документа.
  2. дата составления и срок действительности.
  3. Подробная информация о продукте, услуге, работе выполняемой (передаваемой) заказчику.
  4. Порядок оказания услуги/работы.
  5. Индивидуальные особенности данной сделки.
  6. Иная необходимая информация.

Оригиналы спецификации подписываются сторонами основной сделки и имеют такую же юридическую силу как и основной договор. Однако такой документ рассматривается исключительно совместно с основным соглашением сторон.

Допускается подписание рассматриваемого документа представителями сторон. Такие лица должны иметь, в обязательном порядке, документы, подтверждающие их полномочия.

Как правило, таким документом является доверенность. Она может быть оформлена нотариально или в простой письменной форме.

Источник: http://2440453.ru/spetsifikatsiya-na-vypolnenie-rabot-obrazets/

Спецификация к договору подряда

Образец спецификации к договору подряда

Договор оказания услуг представляет собой соглашение, которое составляется между исполнителем и заказчиком и содержит данные об услугах, порядке их оказания и стоимости.

Спецификация — это пояснительный детализирующий документ, который может составляться в дополнение к основному для более подробного раскрытия сути предоставляемых услуг.

Спецификация позволяет уточнить и конкретизировать услуги, указанные в договоре.

Спецификация работ (Приложение к Договору подряда)

  1. Заказчик – лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее отделочные работы.
  1. Подрядчик – лицо (физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель), выполняющее работы.

    При этом в отношении физических лиц законом установлено, что индивидуальное предпринимательство имеют право осуществлять только:

  1. граждане Республики Казахстан;
  1. постоянно проживающие в Республике Казахстан (при условии наличия вида на жительство в Республике Казахстан) граждане Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Спецификация — письменный документ, подписываемый заинтересованными лицами в котором идентифицируется какой-либо товар или услуги.

Данный документ обычно является приложением к, соглашению, контракту или иному документу, подтверждающему сделку между заинтересованными лицами. Составляется спецификация в простой письменной форме.

Однако, если основной документ, к которому спецификация является приложением (например договор подряда на выполнение работ ) заключен в нотариальной форме, то и все приложения, включая рассматриваемое в данной статье, также должна быть оформлена в нотариальном порядке.

Рекомендуем прочесть:  Что это вексель

Спецификация на монтажные работы образец

Договор обязательно должен содержать ссылку на спецификацию. Такие лица должны иметь, в обязательном порядке, документы, подтверждающие их полномочия.

Бланки,, образцы документов. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации. Спецификация — письменный документ, подписываемый заинтересованными лицами в котором идентифицируется какой-либо товар или услуги.

Спецификация к подряда – это документ, характеризующий основные признаки предмета договора.

является неотъемлемым приложением и определяется характером выполняемых работ для каждого отдельно взятого случая. обязательно должен содержать ссылку на спецификацию.

Основой для оформления спецификации служит проект или техническое задание к договору подряда.

Спецификация товара (приложение к залога имущества (залог товаров на складе) приложение к о залоге имущества спецификация товара к договору залога имущества nо. от «» 20 года +-+ наименование контра… Дополнительное соглашение к поставки поставки товаров, продукции → Дополнительное соглашение к договору поставки дополнительное соглашение № к договору поставки № г.

Спецификация на поставку товара Не всю информацию можно изложить в самом договоре поставки товара, да это и не нужно.

Законодательство разрешает изготавливать приложения к договору.

Данные документы будут являться неотъемлемой частью самого договора и будут иметь такую же юридическую силу как основное соглашение.

Спецификация работ (Приложение к подряда) Ситуация, при которой применим документ работ: Вы планируете заключить подряда и Вам необходимо определить условие о предмете договора, т.е.

________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________ ____________________________________, действующ____ на основании ______________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуем__ в, дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующ____ на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

к Письменным приложением к поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к.

Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора.

Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам.

Источник: http://juridicheskii.ru/specifikacija-k-dogovoru-podrjada-38415/

Спецификация на поставку товара: образец и бланк

Образец спецификации к договору подряда

Поставка товаров – одна из важнейших услуг, для юридического оформления которой всегда заключается соответствующий договор. Одним из приложений к нему является спецификация на поставку товара, образец и инструкцию заполнению которой можно найти в этой статье.

 Бланк спецификации на поставку товаров (word)

 Образец заполненной спецификации (word)

Основное назначение

Если осуществляется поставка товаров от продавца покупателя без посредников или через них, практически всегда заключается договор поставки.

Однако сам перечень товарных единиц, их количество и прочие данные в большинстве случаев выносится отдельным текстом как приложение, поскольку в самом договоре он займет много места.

Таким образом, спецификация на поставку товара, оформленная по определенному образцу, – это приложение к одноименному договору. Так же используется и как приложение к таким договорам:

  • возмездного оказания услуг;
  • подряда;
  • некоторых других.

По законодательству её (как уточнение перечня определенных позиций) можно использовать как приложение к любому договору в момент заключения сделки или после подписания базового соглашения.

Как и любое другое приложение, она действует только при наличии и ссылке на соответствующий договор. То есть оформлять её без договора не допускается – такая бумага не имеет юридической силы.

Основное назначение состоит в том, что в ней перечисляется полный перечень поставляемых материальных ценностей, среди которых могут быть как сами товары, так и:

  • материалы;
  • сырье;
  • оборудование и механизмы;
  • прочие ценности.

Нередко в документе отражается также схема оплаты (этапы, суммы, предельные сроки и т.п.). Поэтому по сути – это перечень товаров, их сумма и условия оплаты.

Бланк и образец 2017 — 2018

Единой, утвержденной формы нет. Поэтому каждая компания вправе утвердить любой бланк и в дальнейшем использовать его в своей работе. Тем не менее, в ней всегда отражаются такие сведения:

  1. Сначала нужно прописать, каким приложением идет этот документ к основному договору поставки (номер приложения, ссылка на договор – номер, название, дата).
  2. Сам перечень товаров и других материальных ценностей удобнее всего приводить в табличном варианте. Перечисляются такие позиции:
  • номера по порядку (для удобства);
  • полные наименования товаров;
  • количество товаров;
  • единицы измерения (обычно штуки, но также могут быть весовые, объемные единицы и т.п.);
  • цена за единицу и общая стоимость по каждому товару (по каждой строке);
  • общая стоимость и общий НДС прописываются в конце таблицы.
  1. Далее можно продублировать условия оплаты товаров. Например, половина суммы переводится как авансовый платеж в срок 5-6 рабочих дней с даты выставления счета. А другая половина – в течение 2 недель с того дня, когда авансовый платеж фактически зачислится на банковском счету.
  2. Затем следуют подписи ответственных лиц (обычно на уровне генеральных директоров), расшифровки, названия компаний и дата. Допускается поставить не только рукописные, но и электронные цифровые подписи, если фирма официально использует их в своей работе, а в договоре есть соответствующее упоминание. При этом использование факсимильных подписей не допускается.
  3. Что касается печати, то ставить ее на приложениях необязательно. Однако если сам договор и внутренние документы компании обязывают к штампованию, печать нужно поставить.

Бланк спецификации, который прилагается к договору поставки товара, можно использовать как образец для оформления.

А готовый пример заполненного представлен ниже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Каждая компания вправе выбирать количество спецификаций и их образцы при оформлении поставки товара. Можно сделать одну с длинным перечнем, можно оформить неограниченно много разных по каждой группе товаров. Однако важно указать точное количество в договоре, сославшись на наличие этих приложений.

Кто составляет

Обязанность составления по умолчанию лежит на поставщике. Документ изучается покупателем и подписывается либо в момент оформления договора, либо позже, по факту составления. Как правило, договор поставки предусматривает многократное оказание подобных услуг. Поэтому сам текст договора не меняется, а происходит только добавление новых позиций, актуальных для текущих ситуаций.

В компании-поставщике её разработкой занимается, как правило, руководитель отдела (или менеджер), в чьей компетенции находится данный вопрос. По законодательству любой сотрудник может взять на себя подобные обязанности. Поэтому единственное требование – достаточный уровень компетентности для подобной работы.

Порядок оформления и пересылки

При оформлении и разработке документа нужно обратить внимание на несколько важных нюансов:

  1. Поскольку форма свободна, лучше всего выбрать для нее фирменный бланк.
  2. Законодательство не запрещает использовать электронные версии документа наряду с бумажными, но только в том случае, если они будут подписаны электронными цифровыми подписями.
  3. Оформляется всегда в двух экземплярах – по одному для поставщика и покупателя.
  4. Исправления и помарки  не допускаются. Однако их можно дополнить, а также расторгнуть предыдущие и составить новые.
  5. Хранятся вместе с договором и действуют бессрочно – до фактического исполнения приведенных условий, т.е. поставки соответствующих товаров в описанном количестве и в установленные сроки.

При этом передать её можно как в руки, так и с помощью:

  • электронной почты (при наличии электронных подписей);
  • Почты России (лучше отправить заказным письмом);
  • курьерской почты (по принципу «от двери до двери»);
  • через факс передают значительно реже, поскольку эта техника менее распространена, и к тому же для передачи по факсу нужно, чтобы в договоре предусматривалась такая возможность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Если компания начала заниматься поставкой товара недавно, лучше сразу разработать соответствующий бланк единого образца, по которому и оформлять все подобные документы.

Судебная практика

Исходя из судебной практики можно понять несколько важных правовых условий использования:

  1. Форма свободная, однако в ней должны обязательно содержаться сведения о точном количестве, точной стоимости как отдельных товаров, так и их суммарного количество (и общей суммы с отдельным указанием НДС).
  2. Сведения о схеме оплаты можно приводить или не приводить, но в любом случае они не должны противоречить условиям договора. В других случаях можно заключить дополнительное соглашение, в котором сделать исключение для конкретной ситуации.
  3. Сведения о технических характеристиках товаров, их изготовители, соответствии нормативным документам указывать необязательно.

В частности, претензии проверяющих налоговых органов о несоответствии данных о товарах в образце спецификации к договору поставки информации, приведенной в счете-фактуре, представляются необоснованными.

Дело в том, что компании сами вправе решать, какие данные, в каком виде должны содержаться в ней.

Теоретически документ составляется исключительно для удобства и юридической защиты сторон, поскольку сам договор поставки самодостаточен и даже в отсутствие приложений он имеет обязательную юридическую силу для поставщика и покупателя (в объеме прописанных прав и обязанностей, если они не противоречат ГК).

Таким образом, даже в случае возникновения подобных претензий сторонам будет достаточно доказать свою правоту, используя:

  • собственно договор (поставки, подряда и другие), в котором подробно прописываются названия, реквизиты сторон, порядок поставки, оплаты, урегулирования споров и т.п.;
  • спецификации, которые имеют характер уточнения сведений по товарам (точное количество, сумма и т.п.) и действуют только в случае наличия соответствующего договора, а также ссылки на этот договор.

Источник: https://2ann.ru/obrazec-specifikacii-pri-osushhestvlenii-postavki-tovara/

Что собой представляет спецификация к договору

Спецификация к договору обычно делается в виде таблицы, которая содержит в себе следующие пункты:

  • Количество товара.
  • Сумма договора с НДС.
  • Порядковый номер.
  • Соответствие продукции определенному ГОСТу.
  • Сумма НДС.
  • Общая сумма договора без НДС.
  • Наименование товара (то же, что и в накладной).
  • Единица измерения товара.

При необходимости могут быть добавлены иные параметры, отличающие конкретный продукт от остальных.

Чтобы быть уверенным в качестве закупаемой продукции, лучше работать с постоянным поставщиком. Поэтому, как правило, отношения между предприятиями чаще всего носят не разовый, а долгосрочный характер. В этом случае разумнее будет заключить один годовой договор поставки продукции с разбивкой по периодам.

Образец спецификации к договору подряда

Например, при выполнении строительных работ спецификация перечисляет конкретный объём действий, которые должен выполнить заказчик Залог Это один из способов обеспечения договора, который заключается в предоставлении одной из сторон имущества в качестве обеспечения выполнения ей своих обязанностей НДС (налог на добавленную стоимость) Косвенный налог, который рассчитывается на любой стадии правоотношений при возникновении дополнительной стоимости товаров или услуг Приложение к договору Документ, который является часть договора, но выделен в качестве отдельного документа.

Это может быть спецификация, график платежей или иная бумага Спецификация является приложением к договору подряда. Её основное назначение заключается в точном определении полного объёма работ, подлежащих исполнению.

Спецификация к договору поставки продукции (образец)

Статья 429.1 Гражданского кодекса РФ разрешает заключать рамочный договор (договор, устанавливающий общие условия отношения сторон, которые затем конкретизируются в иных документах).

Однако эти документы передаются непосредственно при исполнении обязательств по конкретной партии, а значит, лишают контрагентов возможности переговоров, заставляя покупателя принимать товар «как есть», а продавца – ждать оплаты в «разумный срок».

Примеры договоров поставки, условия которых рекомендуется конкретизировать спецификациями:

  • контрагенты – крупные компании, подразделения которых (а значит, грузоотправитель и грузополучатель по договору) разбросаны по стране или миру;
  • важны требования к качеству, а описать их одной фразой (с целью указания в накладной или рамочном договоре) затруднительно, например, для образца договора поставки оборудования со спецификацией;
  • цена на товар зависит от рынка и постоянно «скачет».

Спецификация – документ, родившийся на практике.

Его содержание обусловлено назначением. Так, в спецификации обязательно указывается:

  • частью какого рамочного договора она является (позволяет применить к данной партии товара правила договора поставки);
  • состав партии товара.

Документ подписывается обеими сторонами и хранится вместе с договором.

Скачать образец спецификации можно по этой ссылке: .

Таким образом, образец спецификации к договору поставки разрабатывается вместе с типовым договором и является удобным инструментом согласования предмета, сроков, адресов поставки для отдельной партии товара.

Спецификация к договору скачать образец

Для этого требуется указать на определенные обстоятельства, предполагающие такую возможность.Например, это может быть изменения наименований или характеристик товара. Файлы для скачиванияРазмер Скачать бланк спецификации к договору4.88 кб

Форма спецификации выполняемых работ (приложение к государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд)

→ → → Тематика документа: Файл текстовой версии: 3,3 кб Сохранить документ: Приложение 1 к Государственному контракту N ___ от «__» _____ 201__ г.

НДС — ___% ¦¦ ¦————————————————————————-¦ ¦ ¦ ¦Государственный заказчик: Подрядчик: ¦ ¦_________________________ ________________________¦ ¦»__» ____________ 201__ г. «__» __________ 201__ г.¦ ¦М.П.

М.П. ¦ ————————————————————————— Государственный заказчик: Подрядчик: _________________________ _________________________ «__» ___________ 201__ г.

«__» ___________ 201__ г. М.П.

М.П.

Помощь юриста на сайте

  • Составим качественно юридический документ
  • Специализируемся во всех областях права
  • Задайте вопрос и получите ответ в течение 10 минут

Спросить юриста Договоры по группам Договоры по тегам Цитата на века Зло, которого мы не можем ни преодолеть, ни избежать, мы ненавидим. (Т. Гоббс) © 2019 Все-документы.ру.

. Сайт-помощник по составлению различных договоров. |

Образец спецификации к договору поставки оборудования или продукции

Таким образом, качество, количество и состав товара может меняться.

В этом случае не нужно перезаключать новый договор, достаточно согласовать изменения и изменить приложение – спецификацию. В ней можно отразить графики для поставок еженедельно, помесячно или поквартально, в зависимости от необходимости и специфики работы предприятия.

Установленной унифицированной формы в Российской Федерации такого приложения к договору поставки, как спецификации, не существует. В каждом конкретном случае предприниматель или иной сотрудник оформляет ее в произвольной форме.

Мы приведем основные сведения, которые в ней указывают. Если в вашем случае необходимо дополнить ее или откорректировать, то можете смело вносить изменения.

Это действительно необходимо при поставке уникального вида товара или товара, который нужно отличить по его характеристикам от иных продуктов.

Обычно используется спецификация, состоящая из таблицы.

Спецификация на поставку товара

Каждый раз, после подписания его сторонами, он становится еще одной неотъемлемой частью основного договора. Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник.

Главное условие, чтобы этот человек знал все тонкости основного документа, имел точные сведения о поставке и знал, как правильно оформить спецификацию.

На сегодня нет унифицированной формы спецификации, так что сотрудники организаций и предприятий могут составлять ее в произвольной форме или, если в компании есть разработанный и утвержденный шаблон документа – по его образцу. Главное, соблюсти всего два основных условия: по своей структуре она должна отвечать некоторым стандартам делопроизводства, а по содержанию – включать в себя ряд определенных данных.

Спецификация к договору подряда в 2019 году – образец, на выполнение работ, ремонт нежилого помещения

Образец спецификации к договору подряда

Договор подряда должен строго соответствовать установленным законодательным нормам. В противном случае у сторон могут возникнуть трудности, разрешение которых будет возможно только в судебном порядке.

Поэтому важно правильно составить не только сам договор, но и спецификацию к нему.

Что это такое

Договор подряда представляет собой сделку, направленную на регламентацию отношений между заказчиком и исполнителем, в соответствии с которой заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить определённую работу за оговоренную сумму вознаграждения.

Подряд считается гражданско-правовым договором, соответственно, в результате его заключения у сторон возникают определённые права и обязанности.

В тексте договора должны быть отражены реальные права и обязанности сторон. В некоторых случаях договор может быть заключен и в устном порядке, однако более надёжным будет вариант текстового формата.

Договор должен не только содержать все необходимые условия, но и соответствовать прочим требованиям, например, наличию спецификации к договору.

Спецификация является приложением, которое определяет основные признаки предмета договора.

Важные понятия

Договор подрядаСделка, направленная на выполнение исполнителем работы в пользу заказчика.

При этом заказчик обязуется заплатить за выполнение данной работы оговоренную сумму денежных средств, которые являются вознаграждением

Существенные условия договораЭто те моменты, при отсутствии которых договор не может считаться заключенным.

Законодательство содержит существенные условия каждого типа договора

СпецификацияПриложение к договору, которое определяет основные признаки предмета договора.

Например, при выполнении строительных работ спецификация перечисляет конкретный объём действий, которые должен выполнить заказчик

ЗалогЭто один из способов обеспечения договора, который заключается в предоставлении одной из сторон имущества в качестве обеспечения выполнения ей своих обязанностей
НДС (налог на добавленную стоимость)Косвенный налог, который рассчитывается на любой стадии правоотношений при возникновении дополнительной стоимости товаров или услуг
Приложение к договоруДокумент, который является часть договора, но выделен в качестве отдельного документа. Это может быть спецификация, график платежей или иная бумага

Какова ее роль

Спецификация является приложением к договору подряда. Её основное назначение заключается в точном определении полного объёма работ, подлежащих исполнению.

Законодатель не установил единой формы документа, поэтому оформлена может быть спецификация к договору подряда в excel, образец может быть составлен в word и ином другом текстовом редакторе.

Существует два типа спецификаций, применяемых к договорам подряда:

ДобровольнаяСоставляется по воле сторон в случаях, когда работы не обладают сложными признаками, например, такой может быть спецификация к договору подряда на ремонт квартиры или к иному договору бытового подряда
ОбязательнаяСоставляется в некоторых, установленных законодателем случаях. Например, это может быть договор строительного подряда

По сути, спецификация является документом, который определяет объем работ, состав и прочие особенности.

Законодательная база

Правовое регулирование договора подряда осуществляется на основании договора Гражданского кодекса РФ, а именно – главой 37, которая полностью уделена данному институту.

Она устанавливает основные правила заключения такого договора, его существенные условия и особенности.

Важное значение будут иметь различные подзаконные акты, например, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства» и другие.

Они разъясняют вопросы, которые не нашли прямого отражения в законах и заполняют существующие пробелы.

: спецификация к контракту

В случае возникновения спорной ситуации, разрешение которой может быть произведено только в судебном порядке рекомендуется обратить внимание на нормы процессуального права, а именно Гражданско-Процессуальный кодекс и Арбитражный Процессуальный кодекс.

Также важное значение будет иметь судебная практика, которая позволит лучше подготовиться к процессу и определить, насколько ситуация перспективна.

Форма спецификации к договору подряда

Спецификация к договору подряда будет обладать юридической силой лишь в случае, когда оформлена должным образом.

Однако единой формы законодатель не утвердил, поэтому составлена она может быть практически как угодно, главное, чтобы отражала все важные моменты.

По сути, под спецификацией понимается акт, отражающий как качественные, так и количественные характеристики предмета договора подряда.

Составлена она должна быть в той же форме, что и сам договор, то есть в письменном виде. Бланк спецификации к договору можно скачать здесь.

документа

Если речь идёт о добровольной спецификации, она должна содержать вид работы, которая подлежит выполнению, дату её выполнения и контрагента, который должен провести работы.

Прочие сведения указываются на добровольной основе. В случае заключения обязательной спецификации, в ней также указываются следующие сведения:

  1. Норме позиции, то есть определённой работы, которая должна быть выполнена.
  2. Наименование позиции.
  3. Обозначение объекта работ.
  4. Количественная характеристика.
  5. Качественная характеристика.
  6. Примечания по каждому пункту.

В спецификации должно быть указано, приложением к какому договору она является.

Образец заполнения

Как правило, спецификация выглядит следующим образом:

  1. Номер приложения, присвоенный данной спецификации.
  2. Указание на принадлежность определённому договору.
  3. Указание на номер технического задания.
  4. Наименование документа (спецификация к договору подряда).
  5. Качественно-количественные характеристики (номер позиции, наименование, стоимость с НДС, срок, сумма и так далее).
  6. Общая сумма.
  7. Реквизиты сторон (исполнителя и заказчика).
  8. Подписи и печати (в случае их наличия) сторон.

Фактически, спецификация должна содержать полный перечень количественных и качественных характеристик выполнения работ.

На выполнение работ

Наиболее распространённый вариант договора подряда – договор на выполнение работ в бытовой деятельности, то есть простой бытовой подряд.

Спецификация к такому договору не требуется в обязательном порядке, то есть является добровольной.

Теоретически, стороны вправе её составить и заключить, но её отсутствие не будет иметь никаких негативных последствий. Такой договор, по своей природе, близок к простому договору на оказание услуг.

Одна сторона также поручает другой выполнить определённые действия, за что обязуется выплатить оговоренное вознаграждение в порядке и на условиях договорных отношений.

Ремонт нежилого помещения

Оформление договора на ремонт нежилого помещения может быть произведено как посредством договора бытового подряда, так и договора подряда между субъектами предпринимательства.

Всё зависит от назначения помещения и фактического статуса сторон сделки. Договор в любой случае должен содержать примерное те же параметры.

При этом спецификация к договору бытового подряда составляется на добровольной основе, а к договору, заключенному между предпринимателями имеет обязательный характер.

Строительного

К договору строительного подряда выдвигаются свои требования. Так, спецификация в данном случае считается обязательным документом, который заключается в письменной форме.

Требования к спецификация определены в некоторых ГОСТах, а также иных подзаконных актах. Спецификация должна содержать таблицу, в которой присутствуют следующие столбцы:

  1. Номер позиции.
  2. Наименование объекта и его обозначение.
  3. Количество.
  4. Масса.
  5. Примечания сторон.

Договор строительного подряда может содержать сразу несколько спецификаций, каждая из которых определяет свою часть сделки (список материалов, установление некоторых решений по работам и так далее).

Производство мебели (изготовление)

Производство некоторых товаров также может быть оформлено посредством заключения договора подряда.

Например, это будет мебель, получается, что одна сторона (заказчик) поручает другой стороне (исполнителю) выполнить определённые работы, направленные на производство или изготовление мебели.

Точный объём работ, необходимые материалы и иные характеристики определяются в спецификации.

Пример спецификации

В спецификации, которая является обязательной (например, при строительном подряде) обязательно содержится таблица с указанием всех качественных и количественных характеристик договора.

Фактически, пример состоит из наименования документа, его даты и таблицы, в заключении чего ставятся подписи сторон.

Спецификация к договору подряда необходима с целью определения тех характеристик договора, которые не могут быть указаны в тексте самой сделки.

Она может быть добровольной (то есть составляется только по воле сторон), а может быть обязательной (устанавливается для определённых типов договоров подряда) и должна содержать все необходимые, законодательно установленные требования.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/specifikacija-k-dogovoru-podrjada/

Юр-консультант
Добавить комментарий